Algemene verkoopvoorwaarden Floris infra
- Definties
Floris: Floris Infra, gevestigd aan de Vlasblomweg 24 (1521 PW) te Wormerveer, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Floris een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie Floris onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Floris en de Opdrachtgever tot stand komst, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Werk/Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Floris geleverde zaken en materialen.
Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.Meer-en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.
2.TOEPASSELIJKHEID
Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de rechtbank zijn alle voorgaande voor waarden van Floris Infra vervallen.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Floris Infra en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Floris Infra, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Floris Infra schriftelijk aam Opdrachtgever zijn bevestigd.
Indien Floris Infra bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Floris Infra en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Een aanbieding bindt Floris Infra niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
De door Floris Infra gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurend 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Floris Infra is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Afspraken met onderaannemers van Floris Infra binden Floris Infra niet, tenzij deze afspraken door Floris Infra schriftelijk zijn bevestigd.
Floris Infra kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding ( op ondergeschikte punten ) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Floris Infra daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Floris Infra anders aan geeft.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Floris Infra gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van offertes aan degene op wiens verzoek Floris Infra de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Floris Infra dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
De van het aanbod uitmakende bouwtekeningen, technische omschrijving en berekeningen van het werk blijven eigendom van Floris Infra. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht bij de offerte overlegde bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Floris Infra te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.
4.TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DEOVEREENKOMST
De overeenkomst komst tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Floris Infra gedane aan bieding, dan wel indien Floris Infra uitvoering geeft aan een opdracht.
Een Opdracht bindt de opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan Floris Infra kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Floris Infra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Floris Infra zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, tevens zal hij niet eerder aanvangen met de uitvoering dan dat hij de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.
Floris Infra zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een in bedrijfsaansprakelijksverzekening overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Floris Infra het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.
5.WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien Floris Infra zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan Floris Infra verschuldigd.
5.3
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Floris Infra zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Floris Infra de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
5.5
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Floris Infra aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.6 Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Floris Infra worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig of mondeling doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
5.7
Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventuele extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
5.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Floris Infra kan worden toegerekend, is Floris Infra gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verhinderd met de door beëindiging bespaarde kosten.
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Floris Infra tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Floris .Infra toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden, tevens moet er voldoende gelegenheid zijn voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Floris Infra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Floris Infra wordenverstrekt.
6.4
Floris Infra heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
6.5
Floris Infra is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, doordat Floris Infra is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.7
Indien de Opdrachtgever tegen het advies van Floris Infra in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Floris Infra nimmer aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen die hier uit voortvloeien.
6.8
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Floris Infra kan beschikken over . aansluitingmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitingmogelijkheden. Zaken als gas, water, en elektriciteit zullen gratis door de . Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
6.9
Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Floris Infra, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Floris Infra het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.10
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Floris Infra behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.11
Indien de voortgang in de uitvoering van het . werk door toedoen van de Opdrachtgever of / door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is / Opdrachtgeververplicht Floris Infra over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.12
De Opdrachtgever draagt het risico van schade / ontstaan door ondergeschiktheid van, of / gebreken aan / zaken/goederen/bouwstoffen/materialen die van . hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van / een door Opdrachtgever aangewezen / leverancier.
6.13 De Opdrachtgever garandeert dat de (on) . roerende zaken waarin/op/tussen de . werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van / schadelijke stoffen, waaronder asbest.
6.15 De afvoer van (vervuilde)grond, en de vertraging / die hierdoor aan de werkzaamheden ontstaat, / komt voor rekening van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7.PRIJZEN/MEER EN MINDER WERK
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en, indien Opdrachtgever een particulier is inclusief omzetbelasting.
Reis en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
Indien een opdracht op basis van nacalculatie of regie wordt uitgevierd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijke gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering /levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgeheven prijs.
Floris Infra zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.
Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Floris Infra ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
Indien de opdracht ten gevolge van aan Floris Infra niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Floris Infra het rechts te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
De opdrachtgever is ten allen tijden bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Floris Infra heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien voor de werkzaamheden geen vaste som is afgesproken, zal Floris Infra een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door beëindiging ontstane kosten. Hierdoor valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Floris Infra de opdracht niet heeft kunnen afmaken.
Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Floris Infra gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever door te berekenen.
De prijzen voor producten zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Floris Infra geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in/ en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Floris Infra worden geheven c.q. door derden ten laste van Floris Infra worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Floris Infra het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
8. BETALING
Indien Opdrachtgever een onderneming is dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplicht niet op.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in betaling binnen de gestelde termijn dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door Floris Infra met een langere kredietgeving dan 8 dagen is ingestemd.
In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Floris Infra aan de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdzakelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Indien Floris Infra dat nodig acht, kan zij de Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen t.w. 30% bij opdracht, 30% bij aanvang werk, 30 % halverwege het werk en 10% bij oplevering van het werk.
Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de belastingsverplicht van de Opdrachtgever van deze en andere werkzaamheden niet op.
Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Floris Infra.
Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakt kosten om een verplichting van Opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. E.e.a. ongeacht het feit dat Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.
9. INCASSOKOSTEN
Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit moet een minimum van € 100,00.
Indien Floris Infra hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Floris Infra blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan Floris Infra verschuldigd is of zal worden heeft voldaan.
Bij bijslag schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Floris Infra. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
Opdrachtgever is verplicht Floris Infra direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Floris Infra is in het verlengde van voorbijgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Floris Infra niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
11. OPLEVERING VAN EEN WERK/UITVOERING WERKZAAMHEDEN11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming van artikel
11.8, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever . Floris Infra schriftelijk in gebreke moeten stellen, . tevens dient Opdrachtgever Floris Infra de kans . te geven om de verplichtingen uit de oooooo overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
11.2 De werkzaamheden (het werk) worden als opgeleverd beschouwd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.
11.3
De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.
11.5 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Floris Infra eventuele kleine gebreken herstellen.
11.6 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.7 Nadat het werk is opgeleverd is Floris Infra, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald en behoudens het in deze voorwaarden gestelde, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkoming aan het werk.
11.8 Indien Floris Infra expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is Floris Infra bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van de overmacht of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Floris Infra.
11.9 Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Floris Infra niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de werkzaamheden.
12. GARANTIE EN KLACHTEN
12.1 Opdrachtgever dient de door Floris Infra .verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken . bij aflevering/oplevering te onderzoeken Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Floris Infra.
12.3 Op de door Floris Infra geleverde zaken geldt de . fabrieksgarantie.
12.4 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen . zal Floris Infra gebreken die al bij de oplevering . aanwezig waren en binnen 1 maand na . oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. . Om aanspraak op het gratis herstellen te maken . dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek . schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat . het gebrek het gevolg is van de uitvoering van . het werk door Floris Infra, en Floris Infra de kans . geven het gebrek binnen een redelijke termijn . weg te nemen.
12.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van . dit artikel doen gelden indien zonder . voorafgaande schriftelijke toestemming van . Floris Infra wijzigingen in of reparaties aan de .. werken/werkzaamheden zijn verricht, de werken . voor andere doeleneinden zijn gebruikt dan . waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken . anderszins op onoordeelkundige wijze zijn . behandeld of onderhouden, alsook indien de . Opdrachtgever jegens Floris Infra in verzuim is. . Tevens is schade als gevolg van normaal . gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
13.1 Met betrekking tot de door Floris Infra geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Floris Infra – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
13.2 Floris Infra is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid, of verkeerde handelingen van Floris Infra. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Floris Infra beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Floris Infra te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden, en dit ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal €2.500,00.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Floris Infra voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door Floris Infra geleverde werkzaamheden.
13.4 Floris Infra is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan door het algemeen zetten van ondergrond.
13.5 Floris Infra is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Floris Infra. Onder indirecte en vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
13.6 Floris Infra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging) schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
13.7 Indien Floris Infra adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
13.8 Opdrachtgever vrijwaart Floris Infra van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
13.9 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Floris Infra is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
14. OPSCHORTING EN ONTBINDING
14.1 Floris Infra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Floris Infra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2
Voorts is Floris Infra bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15. OVERMACHT
15.1 Indien Floris Infra door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Floris Infra onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Floris Infra kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige leveringen aan Floris Infra door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
15.4 Ingeval van overmacht heet de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Floris Infra als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
15.5 Floris Infra zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
15.6 Voorzover Floris Infra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichting uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Floris Infra gerechtigd om het al nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
16. AUTEURSRECHTEN
16.1 Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Floris Infra zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hierbij wordt voornamelijk maar niet uitsluitend gedoeld op door Floris Infra vervaardigde bouwtekeningen en rapporten.
17. OVERDRACHT VAN RECHTEN
17.1 Het is Floris Infra toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.
17.2 De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van Floris Infra rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.
18. GESCHILLEN
18.1 De rechter in de vestigingsplaats van Floris Infra is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Floris Infra het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19. TOEPASSELIJK RECHT
19.1 Op elke overeenkomst tussen Floris Infra en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.
20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
21. SLOTBEPALING
- In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.
AANVULLENDE VOORWAARDEN VERHUUR
Naast de hiervoor beschreven Algemene voorwaarden, zijn voor wat betreft verhuur door Floris Infra tevens de hieronder opgenomen bepalingen met betrekking tot verhuur van toepassing. Indien de Aanvullende voorwaarden verhuur afwijken van de Algemene voorwaarden van Floris Infra BV, dan prevaleren de Aanvullende voorwaarden verhuur.
23. ONDERWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST
23.1
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake verhuur van goederen van Floris Infra BV.
24. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
24.1 De huurovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de op de huurovereenkomst vermelde huurperiode.
24.2 De minimale huurperiode voor machines e.d. bedraagt 1 dag. Voor rijplaten en schotten bedraagt de minimale huurperiode 2 weken.
24.3 De huurperiode vangt aan op het moment van Floris Infra het verhuurde ter beschikking stelt, danwel het verhuurde op de afgesproken plaats aflevert.
24.4 De huurder dient het gehuurde voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Floris Infra terug te brengen.
24.5 Indien huurder de huurtermijn overschrijdt is hij per dag dat de overschrijding voortduurt een vergoeding verschuldigd van 150 % van het huurtarief per dag voor het verhuurde. Deze vergoeding staat los van het verdere recht van Floris Infra op schadevergoeding ontstaan door het niet tijdig terugbrengen van het verhuurde, of de kosten verbonden aan het (laten) terughalen van het gehuurde.
25. HUURPRIJS
25.1 De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een volle dag in aanmerking wordt genomen.
25.2 Naast de huurprijs komen, tenzij anders overeengekomen, tevens de kosten van transport en plaatsing van het gehuurde.
25.3 Floris Infra houdt zich het recht voor de overeengekomen huurprijs eenzijdig te wijzigen. Floris Infra zal de huurder in dat geval schriftelijk van deze wijziging op de hoogte stellen. Indien de huurder niet instemt met deze prijswijziging heeft hij het recht om de huurovereenkomst binnen 48 uur nadat hij in kennis is gesteld van de wijziging, schriftelijk te ontbinden. Indien een tijdige ontbinding uitblijft wordt de huurder geacht met de prijswijziging in te stemmen.
25.4 Floris Infra zal voor afgifte of aflevering een borgsom voor het gehuurde kunnen eisen. Indien de huurovereenkomst is beëindigd is Floris Infra gerechtigd deze waarborgsom te verrekenen met eventuele vorderingen die Floris Infra BV, als dan niet uit de huurovereenkomst, van de huurder tegoed heeft, of te vorderen zal krijgen.
26. VERPLICHTINGEN FLORIS INFRA BV
26.1 Floris Infra zal deugdelijke zaken verhuren.
27. VERPLICHTINGEN HUURDER
27.1 De huurder is verplicht het gehuurde in goede staat te houden
27.2 De huurder zal ter voorkoming van schade of letsel de instructies van Floris Infra BV, of bijbehorende gebruiksaanwijziging opvolgen.
27.3 Gedurende de huurperiode is het gehuurde materieel voor risico van de huurder. De huurder zal zorgdragen voor een behoorlijke bewaking en het gehuurde, ook buiten de werkuren. De huurder is jegens Floris aansprakelijk voor iedere waarde vermindering hoe dan ook ontstaan, alsmede voor het verlies van het gehuurde of een nalaten dergelijke schade of dergelijk verlies is veroorzaakt. De huurder blijft aansprakelijk, ook indien deze zich op overmacht zou kunnen beroepen.
27.4 Indien huurder beschadigingen aan het gehuurde constateert, doet huurder hier zo spoedig als mogelijk melding van te maken aan Floris Infra BV.
27.5 Floris Infra of een door Floris Infra aangewezen persoon zal de reparatiewerkzaamheden op zich nemen.
27.6 Alle kosten verbonden aan het repareren van het gehuurde komen voor de rekening van de huurder, tenzij huurder onomstotelijk kan bewijzen dat het mankement aan het gehuurde reeds bestond voor het aangaan van de huurovereenkomst.
27.7 Een dispuut over een mankement als bedoeld in het vorige lid van dit artikel schort de betalingsverplichting van huurder nimmer op. De huurprijs dient te worden doorbetaald tot op het moment dat de schade geheel aan Floris is vergoed.
28. TERUGLEVERING
28.1 Indien het gehuurde niet, of niet correct wordt geretourneerd, dient de nieuwwaarde van het gehuurde aan Floris Infra te worden vergoed.
28.2 In aansluiting op het vorige lid dient huurder het gehuurde gereinigd, stickervrij, en met eventuele geleverde sleutels terug te leveren.
28.3 Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn.
29. TRANSPORT
29.1 De transportkosten van verhuurde komen, tenzij ander overeengekomen, voor rekening van huurder.
29.2 De benodigde verzekeringen voor transport komen ook voor rekening van huurder.
30. EIGENDOM VAN GEHUURDE
30.1 Het gehuurde blijft te allen tijden eigendom van Floris Infra BV.
30.2 Het is huurderuitdrukkelijk verboden het gehuurde al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik af te staan.
30.3 Het is huurder voorts verboden het gehuurde te vervreemden of te bezwaren.
30.4 Alle schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet nakomen van het in vorige leden van dit artikel gestelde, komt voor rekening van huurder.
30.5 Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, ongeacht Floris Infra BV’s verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
